Договор на оказание услуг по лесозаготовке образец

Образец договора оказания услуг по распиловке круглого леса 2018 — Админ — право

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.

Договор оказания услуг по распиловке круглого леса (пиловочника)

[ место заключения договора ][ число, месяц, год ][ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по распиловке леса-пиловочника ([ наименование породы ]) в объеме [ значение ] куб. м, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Распиловка леса в соответствии с условиями настоящего договора осуществляется из сырья [ Исполнителя/Заказчика ].

Выход готовой продукции (пиломатериала) должен составлять не менее [ значение ] % от объема сырья.

1.3. Услуги по распиловке леса оказываются силами Исполнителя и на его территории.

Исполнитель гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения распиловки леса.

1.4. По соглашению Сторон услуги должны быть оказаны в срок с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ].

1.5. В стоимость услуг по распиловке леса включается распиловка, переработка, сортировка и складирование лесопродукции.

Услуги по транспортированию сырья и пиломатериалов, их хранению, сушке оплачиваются Заказчиком отдельно согласно расценкам Исполнителя.

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных услуг (Приложение N 1).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по распиловке 1 куб. м леса составляет [ значение ] руб.

Цена договора в соответствие с условиями настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб.

Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в два этапа:

— аванс в размере [ значение ] % — в день подписания настоящего договора;

— окончательный расчет производится в течение [ значение ] рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем [ вписать нужное, например, внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя ].

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Организовать и обеспечить оказание услуг, предусмотренных настоящим договором.

3.3.2. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием современных технологий и методов распиловки.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

3.4.2. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя в исполнении настоящего договора.

3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п. 1.4. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости услуг.

4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях:

— взаимного соглашения Сторон;

— невыполнения обязательств одной из сторон с применением мер ответственности, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ;

— неоплаты Заказчиком услуг в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

— по заявлению Заказчика, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению данного договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

6.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

Договор на оказание услуг по распиловке круглого леса

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» принимает на себя предоставление услуг по распиловке круглого леса.

2. Обязанности сторон

2.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» информацию необходимую для оказания услуг.

2.2. «Исполнитель» производит распиловку лесоматериалов.

3. Порядок расчета

3.1. За выполнение работ по распиловке, расчет с «Исполнителем» производится исходя из расчета ______ рублей за 1м3 круглого леса.

4. Имущественная ответственность

4.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств «Исполнитель» не несет ответственность перед «Заказчиком» за несвоевременность распиловки, за количество груза, поврежденного при этих обстоятельствах, на что сторонами составляется двухсторонний акт.

4.2. «Исполнитель» в период накопления лесоматериала принимает его на хранение актом, составленным в присутствии представителя «Заказчика» при сортировке и маркировке своего лесоматериала.

4.3. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за сохранность маркированного груза на период складирования и своевременность проведения распиловочных и погрузочных работ.

4.4. В случае отсутствия представителя «Заказчика», «Исполнитель» принимает лесоматериал на хранение в единицах измерения удобных «Исполнителю».

5. Дополнительные условия

5.1.Условия договора могут быть изменены по согласованию сторон, оформленных дополнительным соглашением или протоколом согласования.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами в установленные сроки.

5.3. Срок действия договора с 09 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.

Договор оказания услуг
образец (типовая форма)

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д.

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

Дата и город заключения договора.
Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
Права и обязанности заказчика и исполнителя
Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
Информацию об ответственности сторон.
Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
Прочие важные сведения по сути договора.
Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими юридическими лицами, действующий в 2018 году:

Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

Договор подряда на заготовку древесины образец

Договор на оказание услуг по лесозаготовке образец

Договор подряда на заготовку древесины

г. [ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Полное наименование заказчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование подрядчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ — [ число, месяц, год ].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

— нарушение конечного срока работы;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик [ вписать нужное ]

Подрядчик [ вписать нужное ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2018 г.

Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

к постановлению Главы Томского

района (Главы Администрации)

от 27 марта 2008 г. N 80

Образец договора подряда N______
на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

________________________ «_____»____________2008 г.

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного имени, с одной стороны и

действующего на основании _______________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. «Стороны» заключили настоящий договор в целях рационального использования лесных ресурсов и оказания услуг по заготовке древесины для собственных нужд, выделенных «Заказчику» на основании договора купли-продажи от «____»200_____года N_________

в объеме _________________(_______________________________) куб. м. древесины

по хозяйству _________________________________________________ на территории

_______________________________________________ лесхоза (далее «Лесхоз») для

2. «Заказчик» передает «Исполнителю» подлинник документа, подтверждающего право «Заказчика» на заготовку древесины (договор купли — продажи древесины для собственных нужд).

3. «Исполнитель» осуществляет заготовку, погрузку-разгрузку, вывозку древесины, переработку древесины на пиломатериал, поставку «Заказчику» пиломатериала, (далее — «Мероприятия»).

4. «Исполнитель» в установленном порядке с участием «Заказчика» сдает отработанную лесоделяну уполномоченному надзорному органу.

5. «Исполнитель» согласовывает с «Заказчиком» ассортимент, количество и качество поставляемого пиломатериала.

6. «Исполнитель» из ________(______) куб. м.__________________ леса на корню предоставляет

«Заказчику» пиломатериал в объеме не менее _______________(__________) куб. м.

7. «Исполнитель» доставляет пиломатериал в объеме, указанном в пункте 7.1. настоящего договора по адресу _______________, при этом «Заказчик» гарантирует оплату за доставку в размере ____________________________(_____________________________) рублей.

8. «Исполнитель» обязуется:

— не допускать при выполнении подрядных работ нарушений технологии лесосечных работ, лесного законодательства при исполнении обязательств по настоящему договору.

— осуществлять «Мероприятия» и выполнение обязательств по настоящему договору самостоятельно, с привлечением необходимого оборудования и персонала, не допуская к работам иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— выполнить «Мероприятия», предусмотренные настоящим договором.

9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств.

11. По взаимному согласию «Сторон» в настоящий Договор могут вноситься изменения либо дополнения, которые оформляются письменным соглашением «Сторон». Изменения либо дополнения к настоящему Договору имеют обязательную силу для подписавших «Сторон».

12. «Стороны» обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и: своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

13. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

За неисправимые нарушения «Заказчик» выплачивает штраф согласно пунктам ответственности за нарушения ООО « » по до говору аренды лесного участка № года по участковому лесничеству. (Приложение № 1 к договору подряда).3.7.

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Договор на оказание услуг по лесозаготовке образец

Договор на лесозаготовку образец

Договор на оказание услуг по лесозаготовке образец

Это очень полезный и удобный документ, поэтому стоит уделить особое внимание его составлению. В договоре обсуждаются сроки его действия.

После окончания действия соглашения, сотрудничество между двумя сторонами можно продлить по обоюдному желанию, если все условия были соблюдены.

1.1.

Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать по заявке Клиента услуги по предоставлению Клиенту работников (далее по тексту договора – работники) Исполнителя для участия в производственном процессе, управлении производством либо для выполнения иных функций, связанных с производством и (или) реализацией продукции (товаров, работ, услуг), на условиях, определенных настоящим Договором. 1.2. Квалификационные требования к сотрудникам определяются Клиентом в письменной заявке, направляемой им в адрес Исполнителя.

На основании письменной

Образец договора на заготовку и вывозку древесины

метров возникает лишь при условий, если гражданину земельный участок представлен для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, береза, ясень, клён и рябина.

Нельзя употреблять крашеную древесину, прессовано-импрегнированную, либо пластик, содержащий хлор, например, ПХВ.

Они выделяют много вредных газов. Инфо Для достижения наибольшей эффективности созданы совместные группы из числа сотрудников экономической безопасности и ГИБДД.В рамках проводимой

Договор подряда на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)

Требования Заказчика к выполнению работ приведены в Задании (Приложение N _____).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке территории от лесных насаждений в следующие сроки: 1.2.1.

Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

1.2.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.

1.2.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г. 1.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

1.4. Стороны согласовали следующие требования к качеству результатов работ: __________________________________________________________; __________________________________________________________; __________________________________________________________. 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с заготовки древесины, с лесным планом [наименование субъекта РФ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют сдачи-приемки заготовленной древесины. 2. Сроки выполнения работ 2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [число, месяц, год].

Окончание работ — [число, месяц, год].

3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.

Образец договора на валку деревьев

Например, можно прописать, что соглашение прекращается автоматически, если заказчик не оплатил работу в срок. Чтобы сотрудничество оказалось успешным, каждая из сторон должна иметь полное представление о своих обязанностях.

Для этого желательно дополнить типовой договор на спил деревьев перечнем работ. Это отдельный документ, в котором содержится полный список задач подрядчика (например, обрезка и валка аварийных деревьев, их погрузка и утилизация).

Кроме того, договор валки деревьев нужно дополнить следующими приложениями:

критериями оценки качества;
актом осмотра;
актом приема-передачи технической документации;
составом и характеристиками общего имущества.
актом приема-передачи работ;
адресным списком обслуживаемых домов;
счетом;

Также понадобится ряд протоколов: оценки работ, разногласий, согласования разногласий. Предлагаем вам скачать юридически грамотный договор обрезки деревьев в формате Word или PDF.

Договор на обрезку и утилизацию

«Подрядчик» обязан оказывать услуги лично. Привлечение “Подрядчиком” для выполнения своих обязательств других лиц (субподрядчиков) допускается только с предварительного письменного согласия «Заказчика».

2.Обязательства Сторон. 2.1. «Заказчик» обязуется: 2.1.1.

Выдавать «Подрядчику» задание с учетом сезонности и целесообразности производства работ в соответствии с предметом договора. 2.1.2. Осуществлять контроль выполняемых «Подрядчиком» работ.

2.2.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Рекламных услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Конкретный вид и перечень рекламных услуг определяется Сторонами в Заказах (Приложение 2).

2.2. Информация, касающаяся РИМ (вид, вес, формат, количество РИМ, условия оказания услуги и т.д.), утверждается Сторонами в Заказах на основании Заявок (Приложение 1).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика Заявки на оказание Рекламных услуг, согласовывать данную Заявку с Заказчиком, подтверждать готовность ее выполнить или отказаться от ее выполнения.

3.1.2. Согласовывать Заказчику образцы РИМ, приложенные к очередной Заявке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения их от Заказчика.

В случае не согласования образцов РИМ, направлять их Заказчику на доработку.

Образец договора подряда на переработку, заключаемый между юридическими лицами

Также для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик передает Подрядчику в необходимом количестве.

Передача Заказчиком Подрядчику сырья и для упаковки результата работ осуществляется по акту.1.4. Право собственности на сырье и результат работы (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.1.5.

Срок действия настоящего договора: с «»2020 года по «»2020 года. Сроки выполнения конкретных объемов работ указываются в заданиях Заказчика.2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет рублей, в том числе НДС – %, за готовой продукции.

Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость произведенных работ на основании счета-фактуры в течение банковских дней после подписания акта выполненных работ и передаче готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.3.1.

Подрядчик обязан:3.1.1.

Договора ГПХ для лесозаготовок

Сумма вознаграждения по этой работе утверждается в договоре и согласовывается между подписывающими его сторонами.Договор ГПХ обычно подписывают, если штатным расписанием не предусмотрена данная должность.

Договоры ГПХ составляют на основании Гражданского кодекса РФ. Трудовые договоры на основании трудового законодательства.На сотрудников, которые работают по договорам ГПХ не распространяется трудовое законодательство.

14 Декабря 2016, 20:27 0 0 16 ответов 2 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Воронеж Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте, Екатерина.По договорам гражданско-правового характера (на оказание услуг) можно принять наработу неограниченное количество работников, должности которых не предусмотрены штатным расписанием.

Договор на оказание услуг по лесозаготовке образец

Сверху положим лучину древесную и подожжем.

Следует постепенно увеличивать количество подкладываемой древесины, поддерживая огонь. Процесс горения должен протекать спокойно, дым, выходящий из трубы, не должен быть видим. Если огонь чрезмерно активен, термическая нагрузка топки и трубы может быть повышена.

Следует также избегать тления огня. Выделяется в это время наибольшее количество загрязнений, вызывающих осаждение креозота в дымоходе. 1. Предмет договора 1.1. «Подрядчик» по заданию «Заказчика» обязуется за свой страх и риск заготовить лес в аренде ООО «___».

Образец договора на выполнение работ и оказание услуг

Оплата за дополнительные работы производится заказчиком за фактически проделанную работу на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 в срок не более 10 рабочих дней, после поступления предоплаты.

3.1.2. Выполнить работы собственными силами и из своих материалов.

3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Своевременно оплатить работу в порядке, указанном в разделе 2 настоящего договора. 3.2.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня готовности огнетушителей принять выполненную работу и подписать акт сдачи-приемки работ установленной формы.

3.2.3. В случае не подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, в нем делается пометка об этом и в трехдневный срок предоставляется мотивированный отказ исполнителю.

4.1.

Договор на оказание услуг

Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать оказываемые услуги.

2.2. На момент заключения настоящего договора у Исполнителя действуют тарифы, зарегистрированные _________________________________ и прилагаемые к настоящему договору.

Стоимость 1 (Одного) нормо/часа согласно утвержденным тарифам на оказание услуг составляет ________________________________________________ рублей; 2.3.

Оплата услуг производится Заказчиком в следующем порядке: — 100% суммы, указанной в счете-фактуре, оплачивается в течение ____ банковских дней от даты приемки оказанных услуг, если иной порядок оплаты не будет согласован сторонам дополнительно.

Договор оказания услуг 2020 года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF

Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими юридическими лицами, действующий в 2020 году:

Бланк договора на оказание услуг 2020 года в PDF.
Бланк договора на оказание услуг 2020 года в Word.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн? С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё.

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП Автоматизация выставления счета Автозаполнение реквизитов

Договор на оказание услуг по заготовке древесины образец

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. 5. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.

В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.

2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1.

Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.

Договор на выполнение работ по лесозаготовке

При этом заключивший договор подряда на услуги подрядчик имеет право выбора способов выполнения работы, однако он несет ответственность за ее результат.

До принятия заказчиком выполненной работы, созданная по условиям договора бытового подряда вещь является собственностью подрядчика, даже если это условие не оговорено в договоре.

После выполнения работы и принятия ее заказчиком подрядчику выплачивается вознаграждение. Таким образом, очевидно, что договор строительного подряда призван регулировать порядок оказания услуг.

Образец договора подряда определяет обязательства по данному договору, которые заключаются в выполнении работы, направленной на достижение определенного результата — ремонта или изготовления вещи, улучшение ее качества.

Полученный в процессе работы результат передается подрядчиком заказчику. Типовой договор на оказание услуг: условия, форма, образец Типовой договор на оказание услуг служит основой для соглашений о выполнении различных видов услуг.