Договор на строительство сруба дома

Договор подряда на строительство дома — Типовой договор подряда

г. ____________                                                                   «____» ______________20___ г.

______________________________________________________________, действующего на основании паспорта, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, в лице ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  по  адресу:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одновременно с подписанием настоящего Договора Заказчик передаёт Подрядчику задание, содержащее перечень работ, проводимых Подрядчиком в рамках настоящего Договора. Вся техническая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Договору, а также сметы разрабатываются Подрядчиком и только после  утверждения их Заказчиком становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Общие положения

2.1. Обеспечение выполняемых Подрядчиком работ и их выполнение Подрядчик осуществляет  своими силами и средствами, на своём оборудовании, из собственных материалов.

2.2. Приёмку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов,  осуществляет Подрядчик.

2.3. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приёмки недостатки) несёт Заказчик.

2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования используемых в рамках настоящего договора, а равно и результата выполненной работы до её приёмки  Заказчиком  несёт Подрядчик.

2.6. Право собственности  и риск случайной гибели  или повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента  приёмки работ и подписания Акта приёмки.

2.7. Гарантия качества работ, если иное не оговорено  особо – составляет 12  месяцев.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору в полном соответствии с заданием Заказчика, в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности.

3.1.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, качеству или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность её завершения в срок.

3.1.3. Безвозмездно исправить все выявленные при приёмке работ или  при дальнейшей эксплуатации в течении гарантийного срока недостатки. Устранение недостатков производится силами,  средствами и материалами Подрядчика.

3.1.4. В установленные настоящим Договором сроки завершить работы и сдать результат работ Заказчику.

3.1.5. Предварительно согласовывать с  Заказчиком выполнение работ, в части неурегулированной заданием Заказчика.

3.1.6. Не разглашать без согласия Заказчика сведения, ставшие известными ему в ходе выполнения работ, в том числе цену работ.

3.1.7. По окончании каждого этапа работ передать результат работы Заказчику по Акту приёма-передачи.

3.1.8. Выполнить в полном объёме все свои обязательства по настоящему Договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Подрядчику задание  на выполнение работ, подготовить пригодное место для строительства дома по данному договору, а так же обеспечить проезд к объекту большегрузным автомобилям.

3.2.3. В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, принять результат работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.3. Заказчик обязуется в течение 3-х дней рассматривать письменные обращения Подрядчика, давать ответы или подписывать документы Подрядчика.

3.2.5. Выполнить в полном объёме все свои обязательства по настоящему Договору.

3.2.6. Заказчик обязуется нести охрану объекта, выполненных работ, материалов и имущества Подрядчика в нерабочее время, выходные, праздничные дни и в дни вынужденной остановки работ, не зависящей от Подрядчика.

3.2.7. Заказчик обязуется за свой счёт обеспечить объект водой, тепловой и электроэнергией, необходимыми для производства работ, а так же предоставить жилое помещение для проживания бригаде строителей на срок монтажа объекта.

3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4. Заказчик вправе в любое время требовать от Подрядчика  безвозмездного устранения выявленных недостатков произведённых им работ.

4. Порядок и сроки выполнения работ

Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

Первый этап: подготовительные работы, заливка фундамента.

·         Начало работ: «___»_____________ ____ года.

·         Окончание работ: «___»_____________ ____ года.

Второй этап: монтаж сруба, монтаж черновых полов и перекрытий, монтаж кровли, наружная обработка  древесины антисептическими пропитками.

·         Начало работ: «___»_____________ ____ года.

·         Окончание работ: «___»_____________ ____ года.

Третий этап: внутренняя отделка, установка окон и дверей.

·         Начало работ: «___»_____________ ____ года.

·         Окончание работ: «___»_____________ ____ года.

При возникновении дополнительных работ по инициативе Заказчика, которые могут повлиять на продолжительность работ, изменение срока выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Стоимость работ устанавливается сметой, (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.2.

В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платёж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон, настоящий договор будет считаться расторгнутым.

5.3. Стоимость работ носит договорный характер и может изменяться только в случае изменения количества и стоимости материалов, а так же изменения фактических объёмов выполненных работ.

5.5. В случае возникновения необходимости в изменении объёмов работ, выполнения дополнительных работ, Подрядчик вправе вносить изменения в объём работ, по письменному согласованию с Заказчиком. Если такие изменения влияют на стоимость и срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.6. Оплата работ по настоящему Договору может производится Заказчиком в любой предусмотренной действующим законодательством форме, в том числе наличным внесением денежных средств в кассу Подрядчика,   безналичным перечислением  на расчётный счёт Подрядчика.

5.7. График произведения оплат по настоящему Договору подлежит дополнительному согласованию Сторон,  окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится на основании Акта приёмки работ, подписанного Сторонами не позднее 3(трёх) рабочих дней после полного завершения работ, в том числе после устранения выявленных дефектов на основании Акта приёмки работ

6. Сдача и приёмка работ

6.1. Приёмка выполненных работ осуществляется, в порядке, предусмотренном настоящим Договором с оформлением Актов приёма выполненных работ.

6.2. Подрядчик, после оформления приёмки работ Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором подряда, которые остались  не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта о приёмке.

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору определяется действующим законодательством РФ и ГК РФ.

7.2. В случае задержки оплаты выполненных работ, обязательств Заказчика по п.5.7., Подрядчик вправе выставить Заказчику штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы Договора за каждый просроченный день оплаты.

7.3. В случае задержки выполнения обязательств Заказчика по п.п. 5.1., 2.3., срок окончания работ переносится на количество дней задержки и оформляется протоколом..

7.4. В случае невыполнения работ в определённые Договором сроки по п.4.1. настоящего договора, не по вине Заказчика, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 0,1% от  суммы работ по Договору за каждый просроченный день.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием природных явлений и других обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ______________.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

11. Дополнительные условия

11.1. Изменение условий Договора  возможно только по соглашению Сторон.

11.2. Стороны пришли к соглашению что, если в какой-либо момент одно или более из положений настоящего Договора является или становится в любом отношении недействительным или незаконным, действительность и законность оставшихся положений настоящего Договора этим затронута или нарушена не будет, а незаконное или недействительное положение будет считаться отделённым от Договора

11.3. Все приёмо-сдаточные документы (акты, накладные), касающиеся настоящего Договора, Дополнительные соглашения, Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. Договор составлен на четырёх листах,  в 2-х одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Перечень приложений к договору

Приложение  №1. Сводный сметный расчёт.

Приложение №2. Перечень работ выполняемых по договору.

График платежей.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Подрядчик:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Дата: ____________________

Договор на строительство сруба дома

Сроки исполнения договора. 2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется доставить комплект стройматериалов (п.3.4 настоящего договора) в срок до «___» ____________ 2020 г.

2.2. ПОДРЯДЧИК обязуется сдать работы по строительству (п.3.5 данного договора) в срок до «___» _____________ 2020 г. 3. Сумма договоров и порядок расчётов.

3.1. Оплата производится наличными денежными средствами в три этапа. 3.2.

Общая стоимость на изготовление, поставку и сборку комплекта стройматериалов на готовом фундаменте по настоящему договору составляет: _____________________________________________________________________________________ 3.3.

При заключении настоящего договора ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ предоплату в размере: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей – на закупку необходимых материалов и начало работ по изготовлению сруба.

3.4. После доставки и разгрузки комплекта стройматериалов

Договор подряда

Оплата предусмотренной договором стоимости производится наличными денежными средствами в три этапа: 2.2.1.

Предоплату в размере 16 000 (шестнадцать тысяч рублей) Заказчик выплачивает Исполнителю в момент подписания Настоящего Договора. 2.2.2.

Вторую часть суммы в размере 437 000 (четыреста тридцать семь тысяч рублей), Заказчик выплачивает Исполнителю в течение одного рабочего дня, с момента поставки готового комплекта сруба на Строительную площадку.

Все изменения договорной стоимости указанной в пункте 2.1. и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются мотивированным дополнительным соглашением в письменном виде.

2.4.

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

1.2. Сруб является заготовкой для сборки дома/бани и представляет собой: ______________________________. Детали, из которых изготавливается деревянный сруб, должны отвечать следующим характеристикам: Брус ____________________, с комплектом пиломатериалов, согласно смете из Приложения №1; 1.3.

Все характеристики выбранного варианта Сруба: размеры сруба, комплектация, проект Сруба, пиломатериалы, стоимость, возможные дополнения, формы оплаты и сроки поставки сруба и пиломатериалов оговариваются в Приложении №1, которое согласовывается и подписывается Сторонами Договора и является неотъемлемой его частью.

1.4. Сборка и установка на Участке Сруба, являющегося предметом договора, осуществляется Бригадой, предоставленной Исполнителем, которая осуществляла изготовление указанного Сруба и, в случае выявления дефектов при сборке Сруба, Бригада несет материальную ответственность, соразмерную выявленным недостаткам.

Как сделать заказ

Если предоставлена полная информация (для этого нужно заполнить заявку на выполнение заказа), то мы отправим преимерную смету на работы и необходимые материалы.

После чего обсуждается состав работ и конкретные варианты планировки.Если стоимость в составленной в процессе обсуждений примерной сметы вас вполне устраивает, то затем составляется более точная смета.

Для того, чтобы заключить договор, наш специалист должен встретиться с вами в удобное для вас время и подходящем месте. Посмотрев на стройплощадку наш сотрудник предупредит о необходимости дополнительных затрат, к примеру:

Договор подряда на строительство дома из бруса

4.4 Договора обязуется: Поставить в адрес Заказчика комплект материала, необходимого для строительства дома______ метров из бруса _______ мм.

Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п.

1.1. настоящего Договора, собственными силами.1.3. Все вопросы, связанные с технологией производства работ, обеспечения надлежащего качества работ и материалов, технического надзора за производимыми работами целиком лежат на Исполнителе.2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой,

Договор на строительство индивидуального дома

С момента подписания настоящего Договора указанная стоимость считается фиксированной и может быть увеличена только в случае внесения изменений в Проект.2.2.

Оплата Работ осуществляется Заказчиком поэтапно, в следующем порядке:2.2.1.

Аванс по каждому Этапу, в сумме 80% от стоимости данного Этапа, Заказчик оплачивает в течение календарных дней в течение календарных дней с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности приступить к выполнению работ по данному Этапу.2.2.2. Доплату по каждому Этапу, в сумме % от стоимости данного Этапа, Заказчик оплачивает в течение календарных дней с момента завершения работ по Этапу.2.3.

Все расчеты производятся в рублях РФ.2.4.

В случае нарушения графика платежей со стороны Заказчика Подрядчик имеет право приостановить работы на срок равный времени задержки платежа.3.1.

Оформление Договора на ручную рубку сруба дома, избы, коттеджа, бани

2.1.

2.3. Приём Заказчиком работ по Договору производится по окончанию ручной рубки коробки сруба на готовом фундаменте при подписании Акта сдачи-приемки. 3. Порядок оплаты и срок выполнения работ.

3.1. Заказчик осуществляет оплату строевого леса и стоимость доставки на участок в равных долях по следующей схеме, — ……………………………………………. Первый платеж осуществляется в течение двух рабочих дней с момента подписания договора сторонами. 3.2. Отдельно Заказчик осуществляет оплату по факту начала ручной рубки коробки сруба в размере …………….

Договор на строительство деревянного дома с компанией Дом Мечты

(_______________________________________руб.). 2.2. Оплата денежных средств по договору производится в три этапа.

2.3. Первая часть выплаты денежных средств по договору Заказчик выплачивает Подрядчику путём банковского перевода или наличными денежными средствами в размере 30% от суммы, оговоренной в п. 2.1 в момент подписания настоящего договора, что составляет _________ руб. (_____________________________________ руб.).

Вторая часть оплачивается наличными денежными средствами в течении шести часов с момента передачи заказчику строительных материалов на месте проведения работ по изготовлению и сборке сруба, что составляет _______________ руб. (____________________________________________ руб.).

Третья часть, заключительный платеж, выплачивается наличными денежными средствами после завершения описанных в договоре работ и подписания акта приема – сдачи выполненных работ в течении одного рабочего дня, что составляет __________ руб.

Договор

Сруб является заготовкой для сборки и представляет собой подготовленные и пронумерованные бревна и пиломатериал различных сечений. Детали, из которых изготавливается деревянный сруб, должны отвечать следующим характеристикам: — пиломатериал (доска, брус, бревно) 1-2 сорт.

— диаметр наружных стен (бревна) 22 см. 1.3. Все характеристики выбранного варианта Сруба: размеры сруба, комплектация, стандартный проект Сруба пиломатериалом, стоимость, возможные дополнения, формы оплаты и сроки поставок пиломатериалов оговариваются в Приложении №1, которое согласовывается и подписывается сторонами Договора и является неотъемлемой его частью.

Образец договора по строительству дома из бревна и бруса

Общество с ограниченной ответственностью ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации ________________, с одной стороны и ___________ ____________ ____________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны».

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу (далее — Работа), в соответствии с эскизными чертежами (Приложение №1), пунктами 9 и 10 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять результат Работы и оплатить её согласно п.

«______ » _____________2015г.

ИП Кораблев Евгений Борисович. Именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и гражданин (ка)

1. Предмет договор1.1Подрядчик обязуется изготовить и доставить строительные материалы комплекта дома в указанный заказчиком адрес  и произвести работы по его сборке.1.2. Подрядчик обязуется передать комплект дома заказчику в собственность, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, а Покупатель в свою очередь обязуется принять и оплатить указанный объект.

2. Стоимость работ и порядок оплаты.2.1.Расчет общей стоимости на изготовление поставку и сборку дома на готовом фундаменте по настоящему договору составляет (рублей) (рублей)2.2.

Оплата производится наличными средствами в три этапа:-Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере (рублей) (рублей)-Вторую часть выплачивает в течении 3-х часов с момента передачи ему строительств, что составляет (рублей) (рублей)-Третья часть выплачивается после завершения оговоренных работ в течении з-х часов в размере (рублей) (рублей)2.3.

4. Ответственность сторон4.1. Разногласия, возникшие при выполнении условий настоящего договора, разрешается пунктом ведения переговоров либо в установленном законодательством РФ порядке.4.2.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру у каждого из сторон, и вступает в законную силу с момента подписания и действует до момента исполнения своих обязанностей по настоящему договору4.3.

Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.4.4. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0.1 % от суммы договора и пени в размере 0.1 % от суммы договора за каждый день просрочки.4.5.

За просрочку доставки стройматериалов и увеличения сроков сборки сруба более чем на день подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 0.1 % от суммы договора и пеню в размере 0.1 % от суммы договора за каждый день просрочки.4.6. в случае расторжения Договора по вине Заказчика полученная Подрядчиком предоплата не возвращается.4.7.

5.Сроки и порядок исполнения договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 5.2. Подрядчик поставляет Заказчику комплект дома (стройматериалы) по настоящему договору не позднее чем через дней после подписания настоящего договора.

5.3. Заказчик должен быть извещён о дне поставки в устной форме не менее чем за трое суток. 5.4 Сборка комплекта дома на готовом фундаменте осуществляется в течение _____ дней после поставки стройматериалов.

6. Гарантийные обязательства.6.1. Гарантия на несущие стены 24 месяца6.2. Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты.6.3. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ по Договору и не распространяются на ущерб, нанесенный 3-ми лицами, либо заказчиком, вследствие изменения проекта и при неправильной эксплуатации сооружения.6.4.

Подрядчик гарантирует устранения выявленных недостатков работы (нарушение целостности несущих стен) в течение одного года со дня сдачи готового объекта. Претензии о неполной комплектации дома после полной сдачи готового объекта не принимаются. При нарушении правил эксплуатации гарантия аннулируется.

Подрядчик не несет ответственности за недостатки, появившиеся вследствие естественного износа отдельных элементов конструкции и за возможные возникновения дефектов древесины при несоблюдении правил эксплуатации строения.6.5.Гарантия распространяется на целостность конструкции, протекания кровли.6.6.

7.1.Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несёт ответственности, например: землетрясение, наводнение, пожар, а так же забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. 7.2.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причём по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по на стоящему Договору и на срок исполнения обязательств.7.

Предлагаем ознакомиться:  Расторжение договора аренды нежилого помещения

8. Адреса сторон.

Подрядчик: Кораблев Евгений Борисович паспорт: 34 07 886027 выдан ТП УФМС Росси по Костромской области в Чухломском районе, 26.04.2008 г.Адрес: 157130, Костромская область, Чухломский р-н, д. Тимофеевское, ул. Центральная д. 10. тел.: 7(909)254-70-63 ИНН : 442901152295 ОГРНИП: 315443300000228

Паспорт серия №

Качественные дома из оцилиндрованного бревна

Строительство дома из оцилиндрованного бревна — это одно из направлений деятельности компании «Sever–wooD».

Наша компания производит все виды проектных и строительных работ в сфере деревянного домостроения. Дома из оцилиндрованного бревна возводятся в несколько этапов.

Ниже приведен пример строительства бани «под ключ». Наш клиент решил ее построить на своем загородном участке.

Проектирование и разработка рабочей документации производиться на основании предоставленных заказчиком данных.

Строительство загородных домов под ключ

Оцилиндрованое бревно — наиболее удобный и надежный материал для строительства дома. Его главное преимущество – современный способ производства, который сводит к минимуму ручную работу и обеспечивает возведение жилого помещения в короткие сроки с небольшими усилиями.

Профилированный брус — это цельный пиломатериал с пазами и гребнями для соединения, которые обеспечивают конструкции максимальное прилегание. Благодаря таким свойствам здания из профилированного бруса возводят быстро, а при эксплуатации дома показывают себя максимально удобными — дерево хорошо хранит в доме тепло и не дает большой нагрузки на фундамент.

Базовая комплектация

1. Сруб из бруса 150х150; 1 этаж2. Высота потолков 1 этажа 2,7 м.3. Высота потолков 2 этажа 2,5-2,7м.4. Все соединения бруса в ( ласточкин хвост), соединение бруса между собой нагелями деревянными.5.Фронтоны крыши – доска 25х150мм.6.Все перегородки 1 этаж – брус 100х150мм.7. Балки пола и потолка из бруса 100х150мм.

Подписи сторон:Подрядчик:  _____________________Расшифровка Заказчик: _______________________Расшифровка «______ » _____________2015г.

Костромская область, Чухломский район, с.

Судай, д.

17, ОГРНИП 313443317800027, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр-н (ка) ________________ ________________ _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключил настоящий Договор о ниже следующем: 1.Подрядчик обязуется поставить, строительные материалы комплекта дома и произвести работы по его сборке по адресу: ________________ ________________ ________________ ___.

2.2.

22, ВК «Русская Деревня», коттедж №9.

Придя к нам в офис, Вы сможете лично убедиться в качестве постройки дома, а также сопоставить проект и построенный дом.

А в дальнейшем, посмотреть типовые проекты как домов из бруса, так и каркасных домов, оформить договор на строительство дома.

Выставочные элементы дома: окна, половая доска, обшивка стен и потолка, дадут Вам полное представление о деревянном доме.

На месте Вас встретит менеджер, который расскажет о преимуществах брусовых и каркасных домов, а также ответит на все Ваши вопросы.

Цены на строительство домов!

Каждый м3 материала для строительства дома стоит 15 000 рублей, таким образом умножив количество м3 на 15 000 рублей, Вы получаете стоимость дома из профилированного бруса, в который входит материал, доставка, сборка (под руберойд), расходники в пределах 300 км от Костромы.

Работаем без предоплаты на брус и профилированный брус. Работаем с предоплатой в размере 40% на бревно и оцилиндрованное бревно. Мы работаем по наличному и безналичному расчету.

Деревянные дома — проектируем и строим

Наша компания закупает лес непосредственно у заготовщиков и делает это в зимний период времени. Именно для этих целей мы открыли производственно-заготовительный участок на территории Архангельской области.

Зимняя древесина гораздо суше летней и, как следствие, она гораздо менее подвержена загниванию, усушке и потемнению от влаги.

А Архангельский лес всегда славился высоким качеством своих деревьев.

До сих пор в Архангельской области повсюду можно увидеть дома, построенные 100-150 лет назад, в которых живут и еще будут долго жить люди.

Наша компания осуществляет обработку древесины и производство деревянных домов на современном оборудовании с применением опыта, накопленного за 15 лет успешной работы! Наш многолетний опыт и знания плюс современнейшее оборудование дадут Вам уверенность в правильном выборе.

Шаблон договора на строительство дома из бревна или бруса

Если Вы хотите посмотреть, как выглядит договор, по которому наша компания осуществляет постройку домов и бань из бруса, то в данном разделе можно скачать его образец и подробно с ним ознакомиться.
Все вопросы, касающиеся строительства домов и бань, Вы можете задавать нам на этот электронный адрес — info@brusovue-spybu.ru или связаться с нами по телефону — 8(495)215-07-86.

Мы с удовольствием дадим четкие и развернутые ответы на все волнующие вопросы.

Договор на строительство рубленного дома

Детали, из которых изготавливается деревянный сруб, должны отвечать следующим характеристикам: — пиломатериал (доска, брус, бревно) 1-2 сорт.
— диаметр наружных стен (бревна) 22 см. 1.3.

Все характеристики выбранного варианта Сруба: размеры сруба, комплектация, стандартный проект Сруба пиломатериалом, стоимость, возможные дополнения, формы оплаты и сроки поставок пиломатериалов оговариваются в Приложении №1, которое согласовывается и подписывается сторонами Договора и является неотъемлемой его частью. 2.Обязанности сторон: 2.1. Исполнитель обязуется осуществить комплекс работ по доставке, сборке и установке на Участке деревянного сруба, указанного в приложении №1 настоящего договора, а также выполнить выбранные и согласованные в приложении №1 настоящего договора дополнительные работы (по желанию Заказчика) . 2.1. Исполнитель обязуется извещать Заказчика о ходе выполнения заказа.

Договор на сруб

Обязательства по надлежащему исполнению изготовления и постановки Сруба, а также ответственности за выявленные недостатки (дефекты) обозначены в Договоре №, заключенным между Исполнителем и Бригадой. 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ СРУБА 2.1.

Исполнитель обязуется изготовить и доставить, а Заказчик принять Сруб до «»2018 года.
2.2. Цена комплекта Сруба определяется по смете (Приложение №1) и составляет: рублей. 2.3. Цена работ по монтажу определяется по смете (Приложении №1) и составляет: рублей.

2.4.

Цены, указанные в п.2.2 и п.2.3 настоящего Договора, являются твердыми и изменению не подлежат.

В цену полностью включена оплата всех обязательств Исполнителя по настоящему Договору. 2.5. Порядок, условия расчетов и сроки на выполнение этапов работ устанавливаются согласно Графику платежей (Приложение №2). 2.6.

Договор на строительство деревянного дома (Москва, ССК-Строй.ру)

Как сделать заказ

  Не знаете где можно заказать строительство дома или бани, или где приобрести комплект сруба? Тогда вы зашли на правильный сайт. Бревно с доставкой и монтажом вы можете заказать в нашей компании, ведь именно у нас доставка и монтаж комплекта бревна обойдется вам по разумной цене.

  Специалисты нашей компании занимаются проектированием, производством  срубов на заказ, а также выполнением строительства домов и бань, которые имеют безупречное качество и приемлемые цены, гарантийные обязательства на все выполняемые нами работы и готовые объекты.

Мы является как поставщиками срубов, так и подрядчиками в осуществлении их возведения. Обращаясь к нам, каждый может выбрать срубы на заказ, а также дешевые срубы, срубы эконом класса или же строительство дома под ключ.

Оформляя заказ, мы составим с вами договор на постройку деревянного дома.

Как осуществить заказ?

Заказ бревна и всех работ связанных с его сборкой осуществляется таким образом:          

1. Согласование стоимости

  Вы по телефону или с помощью электронной заявки оставляете заявку, а мы оперативно сообщаем вам стоимость, которая актуальна на данный момент. Если предоставлена полная информация (для этого нужно заполнить заявку на выполнение заказа), то мы отправим преимерную смету на работы и необходимые материалы.

   После чего обсуждается состав работ и конкретные варианты планировки.Если стоимость в составленной в процессе обсуждений примерной сметы вас вполне устраивает, то затем составляется более точная смета.

2. Подписание договора

  Для того, чтобы заключить договор, наш специалист должен встретиться с вами в удобное для вас время и подходящем месте.

Также возможен выезд нашего специалиста на ваш участок, где будет осуществляться строительство, для того, чтобы провести предварительные замеры (анализ подъездных путей, измерение уклона грунта).

Посмотрев на стройплощадку наш сотрудник предупредит о необходимости дополнительных затрат, к примеру:

• перенос сруба с места разгрузки на строительную площадку;
• транспортировка сруба с места разгрузки непосредственно с грузового транспорта до участка, если проезд грузового транспорта невозможен;
• увеличение цены фундамента, если на месте строительства есть уклон грунта.

3. Доставка сруба

  После того, как договор был подписан и внесена предоплата, мы начинаем производство сруба в согласованный временной промежуток, а также организуем доставку комплекта бревна к вашему участку. С момента подписания договора и до готовности сруба, как правило, проходит минимум две недели зимой и один месяц летом. Летом данные сроки возростают из-за пожароопасной ситуацией в лесах.

Необходимый пакет документов

Каждый наш клиент имеет следующий пакет документов:

— Договор

В нем прописываются гарантийные обязательства, обязанности и права обеих сторон, условия и порядок расчетов и прочие важные моменты.

 —  Ведомость (Смета) работ и материалов (Приложение №1 к договору)

  Смета на весь комплект работ по монтажу дома и материалы. К смете прилагают график работ и платежей. 

— Эскизный проект

  Эскизный проект деревянного дома обязательно нужно составлять для больших объектов (от 150 кв.м.) и каркасных домов. В других случаях архитектурный проект не обязательно делать. Еще он может понадобиться для регистрации постройки в БТИ.

— Разбревновка

Проект разбревновки составляют для оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Также его желательно сделать для простого бруса, чтобы рассчитать более точно количество материала и экстерьер будущего объекта. При заказе строительства в нашей компании мы такой проект делаем бесплатно!

 Схема оплаты за готовый сруб

  Эта схема действует при оформлении договора на производство и доставку готового комплекта сруба, без каких-либо работ по его установке. Оплата сруба осуществляется в два этапа:

  1. Предоплата.

  Аванс составляет примерно 45% от общей суммы договора с условием, что договор заключен.

   2 .Доставка сруба.

  Оплата составляет порядка 55% от общей суммы договора, после того, как была осуществлена доставки сруба на ваш земельный участок.

Схема оплаты на строительство дома «под крышу»

  Эта схема действует, если оформлен договор на изготовление, а также доставку готового сруба и работы по его монтажу. На первом этапе строительства деревянного дома монтажные работы делят на три таких этапа:   

  Наша компания использует поэтапную систему оплаты, при этом предоплата за работы отсутствует. При заключении договора необходимо оплатить аванс в размере примерно 25% от общей суммы договора.

  По завершению всех работ по фундаменту следует оплатить 100% стоимости работ по возведению фундамента.

  По факту приезда машины со срубом и строительной бригады, которая будет выполнять сборку следует оплатить 50% от общей стоимости сруба и материала для сборки.

  По завершению всех работ нужно оплатить оставшуюся часть суммы по договору.

  Иными словами, если вы до сих пор находитесь в поиске компании, у которой можно купить сруб или заказать строительство и сборку бани или дома, то это все вы можете найти в нашей компании, которая гарантирует качество, долговечность и надежность. Обращайтесь, и мы оперативно подберем то, что вам нужно!

Чтобы получить подробную смету по проекту, заполните, пожалуйста, параметры во вкладке ниже.